建设工程施工专业分包合同


     
     
     
     
    天  津 市
    建设工程施工专业分包合
     
     
    (GF20030213)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    **市城乡建设委员会
                                               监制
    **市工商行政理局
     
    2
     
    协  议  书
    承包:(全称)中建三局集团限公司
    分包:(全称)**市卓宝建筑工程限公司
    中华民国合法中华民国建筑法关法律行政法规遵循等愿公诚实信原鉴**城投置投资发展限公司 (简称发包 )承包已签订施工总承包合(称总包合 )承包分包双方分包工程施工事项协商达成致订立合
        分包工程概况
    分包工程名称:**解放南路40#安置商品房项目—外墙裂缝注浆
    分包工程点:**河西区解放南路
    分包工程承包范围:室外墙裂缝注浆完成项工作工作
    分包工程承包方式:包工包料固定综合单价包干
    二分包合价款
    暂定金额:写:民币肆万柒仟元整  写:民币47000元
    三工期
    具体开竣工日期承包项目部通知准工期必须满足工序施工求
    工期奖罚:分包未工期完成10000元天延期交工分包承担工期推延处罚款承担承包造成切直接间接济损失
    四工程质量标准
    分包工程质量标准双方约定:合格
    五组成分包合文件包括:
    1合附件
    2合
    3分包报价书
    4总包合工程价款外总包合文件
    5合专条款
    6合通条款
    7合工程建设标准图纸关技术文件
    8合履行程中承包分包协商致书面文件
    六协议书中关词语含义合第二部分通条款中分赋予定义相
    七分包承包承诺合约定工期质量标准完成协议书第条约定工程(简称分包工程)质量保修期承担保修责
    八承包分包承诺合约定期限方式支付协议书第二条约定合价款(简称分包合价)应支付款项
    九分包承包承诺履行总包合中分包工程关承包义务承包承担履行分包工程合确保分包工程质量连带责
    十合生效
    合订立时间:   _年_  _月_  _日
    合订立点:**市**区雄楚街288号
    合双方约定__双方签字盖章__生效
    承包:(公章)   分包:(公章)
    住:       住:
    法定代表:   法定代表:
    委托代理:     委托代理:
    电话:         电话:
    传真:          传真
    开户银行:      开户银行:
    账号:         账号:
    邮政编码:     邮政编码:
     
    专 条 款
    词语定义合文件
    1合文件解释序 
    合文件解释序: 1合协议书2合专条款3合通条款4招标文件补充招标文件5中标通知书(时)6标准规范关技术文件7图纸投标书附件8安全理协议9双方关工程洽商变更等书面协议文件视合组成部分
    2语言文字适法律行政法规工程建设标准 
    21总包合文件规定语言文字外合 语言文字 
    22合需明示法律行政法规规章:_国家**市相关法律法规技术规范
    23分包工程适工程建设标准:国家**市工程施工验收规范标准                                                                        
    工程建设标准外总包合中约定分包工程相关工程建设标准均适分包工程
    承包分包提出施工技术求容时间 年 月 日
    分包承包提出相应施工工艺时间 年 月 日
    3 图纸 
    31承包分包提供图纸日期: 年 月 日
    承包分包提供图纸套数:
    32承包委托分包进行深化施工图设计委托范围费承担:分包承担
    33复制重新绘制翻译购买标准图纸责费承担:分包承担
    34关国外图纸求费承担:_
    二双方般权利义务
    4项目理
    姓名: 殷军 职称 项目理
    5分包项目理 
      姓名: 邹玲 职称 项目负责
    6承包工作
    61承包应完成列工作:
    (1)分包提供施工场施工需证件批件名称完成时间: 已提供具备施工条件
    (2)组织分包参加发包会审图纸时间:    年    月    日
    分包进行设计图纸交底时间:  年    月    日
    (3)承包分包工程实施提供机械设备()设施(时)费承担:承包提供机械设备特种设备操作员分包提供承担费
    (4)双方约定承包应做工作:
    7分包工作
    71分包应完成列工作: 
    (1)需完成设计容提交时间:根承包求
    (2)分包应合签订生效 3 天项目理提交分包工程总体进度计划分包承包提交年季度月度周工程进度计划相应进度统计报表时间:根承包求
    承包批准工程进度计划时间: 年 月 日
    (3)承包提交施工组织设计时间 年 月 日
    承包批准施工组织设计时间:  年 月 日
    (4)已完工程成品保护特殊求费承担:已竣工工程交付业前分包负责已完工程保护工作费包含固定总价里
    (5)双方约定分包应做工作:根承包求
    三工期
    8工期延误
    81双方约定工期延情况 承包发包合约定(费调整)
    四质量安全
    9质量检查验收 
    91双方关分包工程质量标准约定: 合格 
    分包应建立健全质量保证体系确保分部分项工程次验收达合格标准具体质量保证措施承诺施工中必须认真工程技术规范国家行业关技术规范求达发包承包监理单位求严格审定施工组织设计等关文件施工
    双方关分包工程安全标准约定:事零
    分包应配备专职安全员理员安全理工作应建立健全安全保证体系具体安全保证措施承诺施工中必须认真工程安全理程序执行杜绝切事发生施工期间分包安全意识强安全措施位时存安全隐患分包原发生安全事分包须承担造成切责损失
    五合价款支付
    10合价款调整 
    101合价款采  固定综合单价合(1)种方式确定 
    (1)采固定综合单价合价款包括风险范围: 风险
    风险费计算方法:计取费风险费均已固定总价
    风险范围外合价款调整方法:计取费风险费均已固定综合单价
    (2)采调价格合价款调整方法:采
    (3)采成加酬金关成加酬金约定:采
    102双方约定合价款调整素:调整
    11工程量确认 
    111分包承包提交已完工程量报告时间:月20日分包申报完工程量承包现场代表审核报商务造价员审核确定
    12合价款支付 
    121承包分包预付工程款时间数额:适
    扣回时间例:适
    122承包分包支付工程款(进度款)时间方式:工程款方式
    工程款支付金额时间:业承包支付工程款前提:()月20日承包申报月完成工程量次月25日承包审核量75支付工程进度款(二)工程完工办理完终结算三月支付100工程款
    六竣工验收结算
    13竣工验收
    131分包提供竣工图日期:   年 月 日
    分包提供竣工图分数 份
    七违约索赔争议
    14违约
    141合关承包违约具体责:
    (1)合通条款215款约定承包违约应承担违约责:执行通条款
    (2)合通条款243款约定承包违约应承担违约责:执行通条款
    (3)双方约定承包违约责:
    142合关分包违约具体责: 
    (1)合通条款第53款约定分包违约应承担违约责:执行通条款承担分包合总价5违约金赔偿承包损失  
    (2)合通条款第121款约定分包违约应承担违约责:执行通条款承担分包合总价5违约金赔偿承包损失
    (3)合通条款第162款约定分包违约应承担违约责:合协议书第四条约定执行
    (4)合通条款第171款约定分包违约应承担违约责:合专条款91约定执行分包违约承包单方面书面终止合分包承担造成切济损失
    (5) 分包执行承包指令违反承包关现场理相关规定应承担违约责:承包单方面书面终止合分包承担造成切济损失
    (6)双方约定分包违约责:分包出现安全事时整改承包提出安全隐患承包单方面书面终止合分包承担造成切济损失
    15争议
    151双方约定履行分包合程中发生争议时双方协商解决者调解成时列第 (2)  种方式解决争议:
    (1)争议提交            仲裁委员会申请仲裁
    (2)法合签订民法院提起诉讼
    八保障保险担保
    16保险
    161承包投保容责:负责办理员材物保险支付保险费
    162分包投保容责:负责办理员材物保险支付保险费
    17担保
    171承包分包提供支付担保:担保方式:担保额度:
    172分包承包提供履约担保担保方式:履约保证金履约保函担保额度:1万签订合时现金支票形式缴纳履约保证金项目理部出具退场通知书质量合格书退履约保证金合签订时未缴纳履约保证金予支付工程进度款

    18材料设备供分包采购材料设备约定::
    181材料均分包提供分包负责采购材料须承包提供产品合格证明资料贰份原件材料质量负责材料品种质量性应符合设计求规定性
    182 分包材料货前24时通知承包承包现场代表检验分包采购材料设计标准符时分包应承包现场代表求时间运出施工场重新采购符合求产品承担发生费延误工期予延
    183 分包采购材料前分包应承包求进行检验试验合格检验试验费分包承担承包现场代表发现分包采购符合设计质量标准求材料设备时应求分包负责拆重新采购承担发生费延误工期予延
    19合份数
    191双方约定合副 伍 份中承包 叁 份分包 贰 份
    20补充条款:合金额暂定金额具体合金额根分包实际施工容工程量承包分包确定承包确认终结算金额合金额
    固定综合单价表:
    项目序号
    施工部位
    工程容
    工程量计算规
    暂定工程量
    固定综合单价
    1
    室外墙裂缝注浆
    裂缝长度方隔500mm埋置注浆针头压力泵化学固化剂注入裂缝中浆液凝固厚抹防水剂
    (连续渗漏处裂缝堵漏包含完成库顶板堵漏修补工作需花费工机械材料等工作容)
    实际完成容计算工程量
    280m
    168元m
     
    201分包应遵守承包安全文明施工关规定建立安全施工理体系严格承包求组织施工健全安全防护措施保持施工井然序接受相关部门安全文明监督检查安全防护钢扣件等分包理须满足现场安全文明施工需须中建安全文明施工求行完成费含综合单价中
    202属保修范围维修分包接保修通知日48时派修理修理完成承包组织验收分包约定期限派修理承包委托员修理维修费分包质量保修金扣工程质量保修期质量问题需保修分包必须条件时保修保修期未工程进行保修服务分包承担合规定保修责外承担违约责出现次分包承包支付违约金民币5000元承包直接质量保修金扣
    203发生需紧急抢修事分包应接承包事通知立达事现场抢修非分包原引起事抢修费责方承担
    204国家规定工程合理期限分包原致工程合理期限造成身财产损害分包应承担赔偿责接受相应法律制裁
    205分包进场前应承包现场代表提供单位营业执资质证明等材料报送进场员花名册相关证明进场员意更换征承包代表认方增减更换员
    206负责已完工程成品保护承担未交付前发生损坏修复费非分包责造成损坏分包出信时承包现场代表找发包责方协调分包负责维修工作费责方承担
    207分包进场员必须服承包理员指挥调度否承包视情节轻重分包进行处罚
    208施工程中采取效防尘降噪措施保护施工现场环境避免施工方法引起环境污染承担相关费
    209承包关固定综合单价部分说明:
    2091工程采固定综合单价形式固定综合单价做调整承包支付分包工程发生费支付季节性施工增加费分包完成工程做相关工作费必须全部含固定综合单价中
    2092分包固定综合单价中包括仅限容:
    20921工费材料费机械费机械进出场费理费保险利润税金水电费合备案审查费政策性调价类方规费市场变化等带风险等必须全部含固定综合单价中
    20922分包工程施工需物资运输装卸堆放领保二次倒运生产设施搭拆等全部费必须全部含固定综合单价中
    20923安全防护工工程交验时配合工天工完场清工必须全部含固定综合单价中
    20924国家规定保修期分包负责保修工相应费必须全部含固定综合单价中
    20925固定综合单价中包含质量奖安全奖进度奖分包达求质量安全进度求项分包承担违约责
    20926合约定分包应履行项义务承担责包括分包应承担总包合约定承包履行项义务承担责费必须全部含固定综合单价中
    20927分部分项(专业)工程配合提供便利条件相互协调工程图纸设计变更暂停施工工序交接工程验收然条件影响等原造成分包员窝工机械台班停滞分包赶工等费必须全部含固定综合单价中
    20928配合工程承包收集整理核实资料配合发包监理工程承包进行验收等费必须全部含固定综合单价中
    20929分包食宿理费包含综合单价中
    21关工程税款:
    固定综合单价含税单价分包月收款金额提供工程建筑安装发票配合承包抵扣完营业税税款终结算办理完分包须三月补齐结算金额发票配合承包抵扣完应缴工程税款
    (空白)
     

    文香网httpwwwxiangdangnet

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 1 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    建设工程施工专业分包合同

    建设工程施工专业分包合同  承包人:_________  分包人:_________  一、词语定义及合同文件  1.词语定义  1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要...

    10年前   
    708    0

    建设工程施工专业分包合同

            天  津 市 建设工程施工专业分包合同     (GF-2003-0213)                            ...

    8年前   
    5491    0

    关于建设工程施工专业分包合同范本

    关于建设工程施工专业分包合同范本  第一部分  协议书  承包人(全称):  分包人(全称):  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿...

    9年前   
    636    0

    建设工程施工专业分包合同(示范文本)

    建设工程施工专业分包合同(示范文本) (GF-2003-0213) 第一部分   协议书     承包人(全称):     分包人(全称):     依照《中华人民共和国合同法》、《...

    10年前   
    8934    0

    GF-2003-0213建设工程施工专业分包合同示范文本

    承包人(全称) : 分包人(全称) :依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》 及其它有关法律、 行政法规, 遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则, 鉴于 (以下简称为 “发...

    2年前   
    424    0

    黑龙江省建设工程施工专业分包合同文本

    HF-2007-0213 合同备案编号:建设工程施工专业分包合同( 本)分包工程名称: ...

    12年前   
    385    0

    防水工程施工专业分包合同

                                                 防水工程施工专业分包合同 发包方: 承包方:     签订日期: 防水工程...

    11年前   
    10862    0

    建设工程分包合同

    合同编号:__________建设工程分包合同甲方:____________________乙方:____________________ 签订日期:____年____月____日建设...

    3年前   
    764    0

    2018年建设工程施工分包合同

    2018建设工程施工分包合同  分包合同是由两个以上的承包人对筹建人负责,完成基本建设工程的合同。从法律关系上分析,分包有两种情况:  1、分别承包,即各承包人均独立地与发包人建立合同关系,各...

    5年前   
    352    0

    建设工程施工劳务分包合同

    建设工程施工劳务分包合同  依据《中国人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其它有关法律 法规 遵循平等 自愿 公平和诚信的原则 鉴于 (以下间称甲方 )与工程承包人已经签订施工总承包...

    11年前   
    572    0

    建设工程施工扩大劳务分包合同

     建设工程施工扩大劳务分包合同总包单位: 建设单位分包单位: 第一部分:分包协议书发包方/总承包方: 扩大劳务分包方:按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律...

    4年前   
    860    0

    建设工程施工劳务分包合同

    附件二GF-2003-0214建设工程施工劳务分包合同(示范文本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局2003年8月建设工程施工劳务分包合同示范文本 工程承包人(施工总承包人或专业工...

    9年前   
    467    0

    建设工程施工劳务分包合同

    务分包人: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚...

    5年前   
    1115    0

    建设工程施工劳务分包合同

    建设工程施工劳务分包合同 甲方(发包方): 林州二建建筑工程有限公司鄂市经济适用住房项目部 ...

    5年前   
    910    0

    建设工程施工劳务分包合同

        合同编号:           建设工程施工劳务分包合同                         黑龙江哈铁工程建设有限公司   ...

    7年前   
    3753    0

    楼道工程施工分包合同

    工程施工分包合同 甲方: 乙方:甲,乙双方经过友好协商,就 工程由甲方承包给乙方施工,根据【中华人民共和国合同法,】及相关法律之规定,结合本工程的具体情...

    4年前   
    613    0

    装饰工程施工分包合同

    装饰工程施工分包合同  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责...

    9年前   
    673    0

    专业工程施工合同

    专业工程施工合同 总包商:                                    (以下简称甲方) 分包商:                                ...

    8年前   
    5514    0

    最新防水专业分包合同样本

    最新防水专业分包合同样本 随着中国建筑的进展,防水分包工程越来越多,防水专业分包合同怎么写呢?以下是我为大家整理的最新防水专业分包合同样本,供大家参考学习。 防水专业分包合同1 发包...

    1年前   
    273    0

    土石方开挖运输专业分包合同

               工程土石方开挖运输专业分包合同 发包方(以下简称甲方):  分包方(以下简称乙方):                           依据《中华人民共和国合同...

    13年前   
    14880    0