建设工程施工合同范本


    
    建设工程施工合范




    建 设 工 程 施 工 合
    (GF——1999——0201)
      合编号: 字 号








    中华民国建设部制定
    国 家 工 商 行 政 理 局




    第部分 协议书
    发包(全称):
    承包(全称):
    中华民国合法中国民国建筑法关法律行政法规遵循等愿公诚实信原双方建设工程实施工事项协商致订立合
    工程概况
    工程名称:
    工程点:
    工程容: 智化弱电工程
    群体工程应附承包承揽工程项目览表(附件1)
    工程立项批准文号:
    资金源: 筹
    二工程承包范围
    承包范围: 详见附件1中系统设计设备选购工程施工调试质量保证培训售服务
    三合工期
    开工日期: 2002年6月18日
    竣工日期: 2003年6月18日
    合工期总日历天数 3 6 5 天
    四质量标准
    工程质量标准: 合 格
    五合价款
    金额(写): (暂估) 玖佰玖拾陆万 元(民币)
    ¥: (暂估) 996万 元
    六组成合文件
    组成合文件包括:
    1合协议书
    2中标通知书
    3投标书附件
    4合专条款
    5合通条款
    6标准规范关技术文件
    7图纸
    8工程量清单
    9工程报价单预算书
    双方关工程洽谈变更等书面协议文件视合组成部分
    七协议书中关词语含义合第二部分通条款中分赋予定义相
    八承包发包承诺合约定进行施工竣工质量保修期承担工程质量保修责
    九发包承包承诺合约定期限方式支付合价款应支付款项
    十合生效
    合订立时间: 年 月 日
    合订立点:
    合双方约定 签字盖章 生效
    发包:(公章)
    承包:(公章)
    住: 住:
    法定代表: 法定代表:
    委托代理: 委托代理:
    电话: 电话:
    传真: 传真:
    开户银行: 开户银行:
    帐号: 帐号:
    邮政编码: 邮政编码:
    合理员资格证号:
    建设行政理部门理机构审查意见:
    办(章)
    (公章)
    年 月 日
    工商行政理部门鉴证意见:
    办(章)
    鉴证机关(公章)
    年 月 日


    第二部分 通条款
    语定义合文件
    1词语定义
    列词语专条款约定外应具条赋予定义:
    11通条款:根法律行政法规规定建设工程施工需订立通建设工程施工条款
    12专条款:发包承包根法律行政法规规定结合具体工程实际协商达成致意见条款通条款具体化补充修改
    13发包:指协议书中约定具工程发包体资格支付工程价款力事取该事资格合法继承
    14承包:指协议书中约定发包接受具工程施工承包体资格事取该事资格合法继承
    15项目理:指承包专条款中指定负责施工理合履行代表
    16设计单位:指发包委托负责工程设计取相应工程设计资质等级证书单位
    17监理单位:指发包委托负责工程监理取相应工程监理资质等级证书单位
    18工程师:指工程监理单位委派总监理工程师发包指定履行合代表具体身份职权发包承包专条款中约定
    19工程造价理部门:指国务院关部门县级民政府建设行政部门委托工程造价理机构
    110工程:指发包承包协议书中约定承包范围工程
    111合价款:指发包承包协议书中约定发包支付承包合约定完成承包范围全部工程承担质量保修责款项
    113追加合价款:指合履行中发生需增加合价款情况发包确认计算合价款方法增加合价款
    114费:指包含合价款应发包承包承担济支出
    115工期:指发包承包协议书中约定总日历天数(包括法定节假日)计算承包天数
    116开工日期:指发包承包协议书中约定承包完成承包范围工程绝相日期
    117竣工日期:指发包承包协议书中约定承包完成承包范围工程绝相日期
    118图纸:指发包提供发包提供发包批准满足承包施工需图纸(包括配套说明关资料)
    119施工场:指发包提供工程施工场发包图纸中具体指定供施工场
    120书面形式:指合书信件数电文(包括电报电传传真电子数交换电子邮件)等形表现载容形式
    121违约责:指合方履行合义务履行合义务符合约定应承担责
    122索赔:指合履行程中非错应方承担责情况造成实际损失方提出济赔偿()工期延求
    123抗力:指预见避免克服客观情况
    124时天:合中规定时计算时间事件效开始时计算(扣休息时间)规定天计算时间开始天计入次日开始计算时限天休息日者法定节假日节假日次日时限天竣工日期外时限天截止日期日24时
    2合文件解释序
    21合文件应相互解释互说明专条款约定外组成合文件优先解释序:
    (1) 合协议书
    (2) 中标通知书
    (3) 投标书附件
    (4) 合专条款
    (5) 合通条款
    (6) 标准规范关技术文件
    (7) 图纸
    (8) 工程量清单
    (9) 工程报价单预算书
    合履行中发包承包关工程洽商变更等书面协议文件视合组成部分
    22合文件容含糊清相致时影响工程正常进行情况发包承包协商解决双方提请负责监理工程师作出解释双方协商成意负责监理工程师解释时通条款37条关争议约定处理
    3语言文字适法律标准规范
    31语言文字
      合文件汉语语言文字书写解释说明专条款约定两种(含两种)语言文字时汉语应解释说明合标准语言文字
    少数民族区双方约定少数民族语言文字书写解释说明合
    32适法律法规
      合文件适国家法律厂行政法规需明示法律行政法规双方专条款中约定
    33适标准规范
      双方专条款约定适国家标准规范名称没国家标准规范行业标准规范约定适行业标准规范名称没国家行业标准规范约定适工程方标准规范名称发包应专条款约定时间承包提供式两份约定标准规范
      国没相应标准规范发包专条款约定时间承包提出施工技术求承包约定时间求提出施工工艺发包认执行发包求国外标准规范应负责提供中文译
    条发生购买翻译标准规范制定施工工艺费发包承担
    4图纸
    41发包应专条款约定日期套数承包提供图纸承包需增加图纸套数发包应代复制复制费承包承担发包工程保密求应专条款中提出保密求保密措施费发包承担承包约定保密期限履行保密义务
    42承包未发包意工程图纸转第三工程质量保修期满承包存档需图纸外应全部图纸退发包
    4.3承包应施工现场保留套完整图纸供工程师关员进行工程检查时

    二双方般权利义务
    5.工程师
    51实行工程监理发包应实施监理前委托监理单位名称监理容监理权限书面形式通知承包
    5.2监理单位委派总监理工程师合中称工程师姓名职务职权发包承包专条款写明工程师合约定行职权发包专条款求工程师行某职权前需征发包批准工程师应征发包批准
    5.3发包派驻施工场履行合代表合中称工程师姓名职务职权发包专条款写明职权监理单位委派总监理工程师职权相互交叉双方职权发生交叉明确时发包予明确书面形式通知承包
    5.4合履行中发生影响发包承包双方权利义务事件时负责监理工程师应合职权范围客观公正进行处理方工程师处理异议时通条款37条关争议约定处理
    5.5合明确约定发包意外负责监理工程师权解合约定承包权利义务
    5.6实行工程监理合中工程师专指发包派驻施工场履行合代表具体职权发包专条款写明
    6.工程师委派指令
    6.l工程师委派工程师代表行合约定职权认必时撤回委派委派撤回均应提前7天书面形式通知承包负责监理工程师应委派撤回通知发包委派书撤回通知作合附件
    工程师代表工程师授权范围承包发出书面形式函件工程师发出函件具等效力承包工程师代表发出书面形式函件疑问时函件提交工程师工程师应进行确认工程师代表发出指令失误时工程师应进行纠正
    工程师工程师代表外发包派驻工员均权承包发出指令
    6.2工程师指令通知签字书面形式交项目理项目理回执签署姓名收时间生效确必时工程师发出口头指令 4 8时予书面确认承包工程师指令应予执行工程师时予书面确认承包应工程师发出口头指令7天提出书面确认求程师承包提出确认求48时予答复视口头指已确认
    承包认工程师指令合理应收指令 24时工程师提出修改指令书面报告工程师收承包报告24时作出修改指令继续执行原指令决定书面形式通知承包紧急情况工程师求承包立执行指令承包异议工程师决定继续执行指令承包应予执行指令错误发生追加合价款承包造成损失发包承担延误工期相应延
    款规定样适工程师代表发出指令通知
    6.3工程师应合约定时承包提供需指令批准履行约定义务工程师未合约定履行义务造成工期延误发包应承担延误造成追加合价款赔偿承包关损失延延误工期
    6.4需更换工程师发包应少提前 7天书面形式通知承包继续行合文件约定前职权履行前义务
    7.项目理
    71项目理姓名职务专条款写明
    7.2承包合发出通知书面形式项目理签字送交工程师工程师回执签署姓名收时间生效
    7.3项目理发包认施工组织设计(施工方案)工程师合发出指令组织施工情况紧急法工程师联系时项目理应采取保证员生命工程财产安全紧急措施采取措施48时工程师送交报告责发包第三发包承担发生追加合价款相应延工期责承包承包承担费延工期
    7.4承包需更换项目理应少提前7天书面形式通知发包征发包意继续行合文件约定前职权履行前义务
    7.5发包承包协商建议更换认称职项目理
    8.发包工作
    8.l发包专条款约定容时间完成工作:
    (1) 办理土征拆迁补偿整施工场等工作施工场具备施工条件开工继续负责解决事项遗留问题
    (2) 施工需水电电讯线路施工场外部接专条款约定点保证施工期间需
    (3) 开通施工场城乡公道路通道专条款约定施工场道路满足施工运输需保证施工期间畅通
    (4) 承包提供施工场工程质线资料资料真实准确性负责
    (5) 办理施工许证施工需证件批件时停水停电中断道路交通爆破作业等申请批准手续(证明承包身资质证件外)
    (6) 确定水准点座标控制点书面形式交承包进行现场交验
    (7) 组织承包设计单位进行图纸会审设计交底
    (8) 协调处理施工场周围线邻建筑物构筑物(包括文物保护建筑)古树名木保护工作承担关费
    (9) 发包应做工作双方专条款约定
    8.2发包8.1款部分工作委托承包办理双方专条款约定费发包承担
    8.3发包未履行81款项义务导致工期延误承包造成损失发包赔偿承包关损失延延误工期
    9.承包工作
    91承包专条款约定容时间完成工作:
    (1) 根发包委托设计资质等级业务允许范围完成施工图设计工程配套设计工程师确认发包承担发生费
    (2) 工程师提供年季月度工程进度计划相应进度统计报表
    (3) 根工程需提供维修夜间施工明围栏设施负责安全保卫
    (4) 专条款约定数量求发包提供施工场办公生活房屋设施发包承担发生费
    (5) 遵守政府关部门施工场交通施工噪音环境保护安全生产等理规定规定办理关手续书面形式通知发包发包承担发生费承包责造成罚款外
    (6) 已竣工工程未交付发包前承包专条款约定负责已完工程保护工作保护期间发生损坏承包费予修复发包求承包采取特殊措施保护工程部位相应佳合款项双方专条款约定
    (7) 专条款约定做施工场线邻建筑物构筑物(包括文物保护建筑)古树名木保护工作
    (8) 保证施工场清洁符合环境卫生理关规定交工前清理现场达专条款约定求承担身原违反关规定造成损失罚款
    (9) 承包应做工作双方专条款约定
    9.2承包未履9.1款项义务造成发包损失承包赔偿发包关损失

    三施工组织设计工期
    10.进度计划
    10.1承包应专条款约定日期施工组织设计工程进度计划提交工程师工程师专条款约定时间予确认提出修改意见逾期确认提出书面意见视意
    10.2群体工程中单位工程分期进行施工承包应发包提供图纸关资料时间单位工程编制进度计划具体容双方专条款中约定
    10.3承包必须工程师确认进度计划组织施工接受工程师进度检查监督工程实际进度确认进度计划符时承包应工程师求提出改进措施工程师确认执行承包原导致实际进度进度计划符承包权改进措施提出追加合价款
    11.开工延期开工
    11.1承包应协议书约定开工日期开工承包时开工应迟协议书约定开工日期前7天书面形式工程师提出延期开工理求工程师应接延期开工申请48时书面形式答复承包工程师接延期开工申请48时答复视意承包求工期相应延工程师意延期求承包未规定时间提出延期开工求工期予延
    11.2发包原协议书约定开工日期开工工程师应书面形式通知承包推迟开工日期发包赔偿承包延期开工造成损失相应延工期
    12.暂停施工
    工程师认确必暂停施工时应书面形式求承包暂停施工提出求48时提出书面处理意见承包应工程师求停止施工妥善保护已完工程承包实施工程师做出处理意见书面形式提出复工求工程师应48时予答复工程师未规定时间提出处理意见收承包复工求48时未予答复承包行复工发包原造成停工发包承担发生追加合价款赔偿承包造成损失相应延工期承包原造成停工承包承担发生费工期予延
    13.工期延误
    13.1原造成工期延误工程师确认工期相应延:
    (1) 发包未专条款约定提供图纸开工条件
    (2) 发包未约定日期支付工程预付款进度款致施工正常进行
    (3) 工程师未合约定提供需指令批准等致施工正常进行
    (4) 设计变更工程量增加
    (5) 周非承包原停水停电停气造成停工累计超8时
    (6) 抗力
    (7) 专条款中约定工程师意工期延情况
    13.2承包13.1款情况发生14天延误工期书面形式工程师提出报告工程师收报告14天予确认逾期予确认提出修改意见视意延工期
    14.工程竣工
    14.1承包必须协议书约定竣工日期工程师意延工期竣工
    14.2承包原协议书约定竣工日期工程师意延工期竣工承包承担违约责
    14.3施工中发包需提前竣工双方协商致应签订提前竣工协议作合文件组成部分提前竣工协议应包括承包保证工程质量安全采取措施发包提前竣工提供条件提前竣工需追加合价款等容

    四质量检验
    15.工程质量
    15.1工程质量应达协议书约定质量标准质量标准评定国家行业质量检验评定标准承包原工程质量达约定质量标准承包承担违约责
    15.2双方工程质量争议双方意工程质量监测机构鉴定需费造成损失责方承担双方均责双方根责分承担
    16.检查返工
    16.1承包应认真标准规范设计图纸求工程师合发出指令施工时接受工程师检查检验检查检验提供便利条件
    16.2工程质量步约定标准部分工程师发现应求承包拆重新施工承包应工程师求拆重新施工知道符合约定标准承包原达约定标准承包承担拆重新施工费工期予延
    16.3工程师检查检验应影响施工正常进行影响施工正常进行检查检验合格时影响正常施工费承包承担外影响正常施工追加合价款发包承担相应延工期
    16.4工程师指令事物非承包原发生追加合价款发包承担
    17.隐蔽工程中间验收
    17.1工程具备隐蔽条件达专条款约定中间验收部位承包进行检隐蔽中间验收前48时书面形式通知工程师验收通知包括隐蔽中间验收容验收时间点承包准备验收记录验收合格工程师验收记录签字承包进行隐蔽继续施工验收合格承包工程师限定时间修改重新验收
    17.2工程师时进行验收应验收前24时书面形式承包提出延期求延期超48时工程师未时间提出延期求进行验收承包行组织验收工程师应承认验收记录
    17.3工程师验收工程质量符合标准规范设计图纸等求验收24时工程师验收记录签字视工程师已认验收记录承包进行隐蔽继续施工
    18.重新检验
    工程师否进行验收求已隐蔽工程重新检验时承包应求进行剥离开孔检验重新覆盖修复检验合格发包承担发生全部追建合价款赔偿承包损失相应延工期检验合格承包承担发生全部费工期予延
    19.工程试车
    19.1双方约定需试车试车容应承包承包安装范围相致
    19.2设备安装工程具备单机负荷试车条件承包组织试车试车前48时书面形式通知工程师通知包括试车容时间点承包准备试车记录发包根承包求试车提供必条件试车合格工程师试车记录签字
    19.3工程师时参加试车须开始试车前24时书面形式承包提供延期求延期超48时工程师未时间提出延期求参加试车应承认试车记录
    19.4设备安装工程具备负荷联动试车条件发包组织试车试车前48时书面形式通知承包通知包括试车容时间点承包求承包求做准备工作试车合格双方试车记录签字
    19.5双方责
    (1) 设计原试车达验收求发包应求设计单位修改设计承包修改设计重新安装发包承担修改设计拆重新安装全部费追加合价款工期相应延
    (2) 设备制造原试车达验收求该设备采购方负责重新购置修理承包负责拆重新安装设备承包采购承包承担修理重新购置拆重新安装费工期予延设备发包采购发包承担述项追加合价款工期相应延
    (3) 承包施工原试车达验收求承包工程师求重新安装试车承担重新安装试车费工期予延
    (4) 试车费已包括合价款专条款约定外均发包承担
    (5) 工程师试车合格试车记录签字试车结束24时视工程师已认试车记录承包继续施工办理竣工手续
    (6) 19.6投料试车应工程竣工验收发包负责发包求工程竣工验收前进行需承包配合时应征承包意行签订补充协议

    五安全施工
    20.安全施工检查
    20.1承包应遵守工程建设安全生产关理规定严格安全标准组织施工时接受行业安全检查员法实施监督检查采取必安全防护措施消事隐患承包安全措施力造成事责发生费承包承担
    20.2发包应施工场工作员进行安全教育安全负责发包求承包违反安全理规定进行施工发包原导致安全事发包承担相应责发生费
    21.安全防护
    21.1承包动力设备输电线路道密封防震车间易燃易爆段街交通道附施工时施工开始前应工程师提出安全防护措施工程师认实施防护措施费发包承担
    21.2实施爆破作业放射毒害型环境中施工(含储存运输)毒害性腐蚀性物品施工时承包应施工前14天书面形式通知工程师提出相应安全防护措施工程师认实施发包承担安全防护措施费
    22.事处理
    22.1发生重伤亡安全事承包应关规定立报关部门通知工程师时政府关部门求处理事责方承担发生费
    22.2发包承包事责争议时应政府关部门认定处理

    六合价款支付
    23.合价款调整
    23.1招标工程合价款发包承包中标通知书中中标价格协议书约定非招标工程合价款发包承包工程预算书协议书约定
    23.2合价款协议书约定方擅改变列三种确定合价款方式双方专条款约定采中种:
    (1) 固定价格合双方专条款约定合价款包含风险范围风险费计算方法约定风险范围合价款调整风险范围外合价款调整方法应专条款约定
    (2) 调价格合合价款根双方约定调整双方专条款约定合价款调整方法
    (3) 成加酬金合合价款包括成酬金两部分双方专条款约定成构成酬金计算方法
    23.3调价格合中合价款调整素包括:
    (1) 法律行政法规国家关政策变化影响合价款
    (2) 工程造价理部门公布价格调整
    (3) 周非承包原停水停电停气造成停工累计超8时
    (4) 双方约定素
    23.4承包应23.3款情况发生14天调整原金额书面形式通知工程师工程师确认调整金额作追建合价款工程款期支付工程师收承包通知14天予确认提出修改意见视已意该项调整
    24.工程预付款
    实行工程预付款双方应专条款约定发包承包预付工程款时间数额开工约定时间例逐次扣回预付时间应迟约定开工日期前7天发包约定预付承包约定预付时间7天发包发出求预付通知发包收通知求预付承包发出通知7天停止施工发包应约定应付日起承包支付应付款贷款利息承担违约责
    25.工程量确认
    25.1承包应专条款约定时间工程师提交已完工程量报告工程师接报告7天设计图纸核实已完工程量(称计量)计量前24时通知承包承包计量提供便利条件派参加承包收通知参加计量计量结果效作工程价款支付
    25.2工程师收承包报告7天未进行计量第8天起承包报告中开列工程量视确认作工程价款支付工程师约定时间通知承包致承包未参加计量计量结果效
    25.3承包超出设计图纸范围承包原造成返工工程量工程师予计量
    26.工程款(进度款)支付
    26.1确认计量结果14天发包影响承包支付工程款(进度款)约定时间发包应扣回预付款工程款(进度款)期结算
    26.2通条款第23条确定调整合价款第31条工程变更调整合价款条款中约定追加合价款应工程款(进度款)期调整支付
    26.3发包超约定支付时间支付工程款(进度款)承包发包发出求付款承包协商签订延期付款协议承包意延期支付协议应明确延期支付时间计量结果确认第15天起计算应付款贷款利息
    26.4发包合约定支付工程款(进度款)双方未达成延期付款协议导致施工法进行承包停止施工发包承担违约责

    七.材料设备供应
    27.发包供应材料设备
    27.1实行发包供应材料设备双方应约定发包供应材料设备览表作合附件(附件2)览表包括发包供应材料设备品种规格型号数量单价质量等级提供时间点
    27.2发包览表约定容提供材料设备承包提供产品合格证明质量负责发包供材料设备货前24时书面形式通知承包承包派发包清点
    27.3发包供应材料设备承包派参加清点承包妥善保发包支付相应保费承包原发生丢失损坏承包负责赔偿发包未通知承包清点承包付负责材料设备保丢失损坏发包负责
    27.4发包供应材料设备览表符时发包承担关责发包应承担责具体容双方根列情况专条款约定:
    (1) 材料设备单价览表符发包承担价差
    (2) 材料设备品种规格型号质量等级览表符承包拒绝接收保发包运出施工场重新采购
    (3) 发包供应材料规格型号览表符发包意承包带未调剂串换发包承担相应费
    (4) 货点览表符发包负责运览表指定点
    (5) 供应数量少览表约定数量时发包补齐览表约定数量时发包负责出部分运出施工现场
    (6) 货时间早览表约定时间发包承担发生保费货时间迟览表约定供应时间发包赔偿造成承包损失造成工期延误相应延工期
    27.5发包供应材料设备前承包负责检验试验合格检验试验费发包承担
    27.6发包供应材料设备结算方法双方专条款约定
    28.承包采购材料设备
    28.1承包负责采购材料设备应专条款约定机设计关标准求采购提供产品合格证明材料设备质量负责承包材料设备货前24时通知工程师清点
    28.2承包采购材料设备设计标准求符时承包应工程师求时间运出施工现场重新采购符合求产品承担发生费延误工期予延
    28.3承包采购材料设备前承包应工程师求进行检验试验合格检验试验费承包承担
    28.4工程师发现承包采购符合设计货标准求材料设备时应求承包负责修复拆重新采购承担发生费延误工期予延
    28.5承包需代材料时应工程师增减合价款双方书面形式议定
    28.6承包采购材料设备发包制定生产厂供应商

    八.工程变更
    29.工程设计变更
    29.1施工中发包需原工程设计进行变更应提前14天书面形式承包发出变更通知变更超原设计标准批准建设规模时发包应报规划理部门关部门重新审查批准原设计单位提供变更相应图纸说明承包工程师发出变更通知关求进行列需变更:
    (1) 更改工程关部分标高基线位置尺寸
    (2) 增减合中约定工程量
    (3) 改变关工程施工时间序
    (4) 关工程变更需附加工作
    变更导致合价款增减造成承包损失发包承担延误工期相应延
    29.2施工中承包原工程设计进行变更承包擅变更设计发生费导致发包直接损失承包承担延误工期予延
    29.3承包施工中提出合理化建议涉设计图纸施工组织设计更改材料设备换须工程师意未意擅更改换时承包承担发生费赔偿发包关损失延误工期予延
    工程师意采承包合理化建议发生费获收益发包承包行约定分担分享
    30.变更
    合履行中发包求变更工程质量标准发生实质性变更双方协商解决
    31.确定变更价款
    311承包工程变更确定14天提出变更工程价款报告工程师确认调整合价款变更合价款列方法进行:
    (l)合中已适变更工程价格接合已价格变更合价款
    (2)合中类似变更工程价格参类似价格变更合价款
    (3)合中没适类似变更工程价格承包提出适变更价格工程师确认执行
    312承包双方确定变更14天工程师提出变更工程公款报告时视该项变更涉合价款变更
    31.3工程师应收变更工程价款报告日起14天予确认工程师正理确认时变更工程价款报告送达日起14天视变更工程价款报告已确认
    31.4工程师意承包提出变更价款通条款第37条关争议约定处理
    31.5工程师确认增加工程变更价款作追加合价款工程款期支付
    316承包身原导致工程变更承包权求追加合价款

    九竣工验收结算
    32竣工验收
    32.1工程具备竣工验收条件承包国家工程竣工验收关规定发包提供完整竣工资料竣工验收报告双方约定承包提供竣工图应专条教约定提供日期份数
    32.2发包收竣工验收报告28天组织关单位验收验收14天予认提出修改意见承包求修改承担身原造成修改费
    323发包收承包送交调竣工验收报告28天组织验收验收14天提出修改意见视竣工验收报告已认
    324工程竣工验收通承包送交竣工验收报告日期实际竣工日期工程发包求修改通竣工验收实际竣工日期承包修改提请发包验收日期
    32.5发包收承包竣工验收报告28天组织验收第29天起承担工程保切意外责
    32.6中间交工工程范围竣工时间双方专条款约定验收程序通条款321款324款规定
    32.7特殊原发包求部分单位工程工程部位甩项竣工双方行签订甩项竣协议明确双方责工程价款支付方法
    328工程未竣工验收竣工验收未通发包发包强行时发生质土问题问题发包承担责
    33竣工结算
    331工程竣工验收报告发包认28天承包发包递交竣工结算报告完整结算资料双方协议书约定合价款专条款约定合价款调整容进行工程竣工结算
    33.2发包收承包递交竣工结算报告结算资料28天进行核实予确认者提出修改意见发包确认竣工结算报告通知办银行承包支付工程竣工结算价款承包收竣工结算价款14天竣工工程交付发包
    33.3发包收竣工结算报告结算资料28天正理支付工程竣工结算价款第 29天起承包期银行贷款利率支付拖欠工程价款利息承担违约责
    334发包收竣工结算报告结算资料28天支付工程竣工结算价款承包催告发包支付结算价款发包收竣工结算报告结算资料56天支付承包发包协议该工程折价承包申请民法院该工程法拍卖承包该工程折价者拍卖价款优先受偿
    33.5工程竣工验收报告发包认28天承包未发包递交竣工结算报告完整结算资料造成工程竣工结算正常进行工程计算价款时支付发包求交付工程承包应交付发包求交付工程承包承担保责
    336发包承包工程竣工结算价激发生争议时通条款37条关争议约定处理
    34质量保修
    341承包应法律行政法规国家关工程质量保修关规定交付发包工程质量保修期承担质量保修责
    342质量保修工作实施承包应工程竣工验收前发包签订质量保修书作合附件(附件3)
    343质量保修书容包括:
    (1) 质量保修项目容范围
    (2) 质量保修期
    (3) 质量保修责
    (4) 质量保修金支付方法

    十违约索赔争议
    35违约
    351发包违约发生列情况:
    (1) 通条款24条提发包时支付工程预付款
    (2) 通条款第26款提发包合约定支付工程款导致施工法进行
    (3) 通条款第33.3款提发包正理支付工程竣工结算价款
    (4) 发包履行合义务合约定履行义务情况
    发包承担违约责赔偿违约承包造成济损失延延误工期双方专条款约定发包赔偿承包损失计算方法者发包应支付违约金数额计算方法
    35.2承包违约发生列情况时:
    (1) 通条款第14.2款提承包原协议书约定竣工日期工程师意延工期竣工
    (2) 通条款第15.1款提承包原工程质量达协议书约定质量标准
    (3) 承包履行合义务合定履行义务情况
    承包承担违约责赔偿违约发包造成损失双方专条款约定承包赔偿发包损失计算方法者承包应支付违约金数额计算方法
    353方违约方求违约方继续履行合时违约方承担述违约责应继续履行合
    36索赔
    36.l 方方提出索赔时正索赔理索赔事件发生时效证
    36.2发包未合约定履行项义务发生错误应发包承担责情况造成工期延误()承包时合价款承包济损失承包列程序书面形式发包索赔:
    (1) 索赔事件发生28天工程师发出索赔意通知
    (2) 发出索赔意通知28天工程师提出延长工期()补偿济损失索赔报告关资料
    (3) 工程师收承包送交索赔报告关资料28天予答复求承包进步补充索赔理证
    (4) 工程师收承包送交索赔报告关资料28天未予答复未承包作进步求视该索赔已认
    (5) 该索赔时间持续进行时承包应阶段性工程师发出索赔意索赔事件终28天工程师送交索赔关资料终索赔报告索赔答复程序(3)(4)规定相
    36.3承包未合约定履行项义务发生错误发包造成济损失发包36.2款确定时限承包提出索赔
    37 争议
    371发包承包履行合时发生争议解者求关部门调解事愿解调解者解调解成双方专条款约定种方式解决争议:
    第种解决方式:双方达成仲裁协议约定仲裁委员会申请仲裁
    第二种摊方式:辖权民法院起诉
    372发生争议非出现列情况双方应继续履行合保持施工连续保护已完工程
    (1) 单方违约导致合确已法旅行双方协议停止施工
    (2) 调解求停止施工双方接受
    (3) 仲裁机构求停止施工
    (4) 法院求停止施工


    38.工程分包
    38.1承包专条款约定分包承包部分工程分包单位签订分包合非发包意承包承包工程部分分包
    382承包承包全部工程转包承包全部工程肢解分包名义分转包
    383 工程分包解承包责义务承包应分包场派驻相应理员保证合履行分包单位违约行疏忽导致工程损害发包造成损失承包承担连带责
    38.4 分包工程价款承包分包单位结算发包未承包意形式分包单位支付种工程款项
    39抗力
    39.1 抗力包括战争动乱空中飞行物体坠落非发包承包责造成爆炸火灾专条款约定风雨雪洪震等然灾害
    39.2抗力事件发生承包应立通知工程师力条件迅速采取措施力减少损失发包应协助承包采取措施工程师认应暂停施工承应暂停施工抗力事件结束48时工程师通报受害情况损失情况预计清理修复费抗力事件持续发生承包应隔7天工程师告次受害情况抗力事件结束14天承包工程师提交清理修复费正式报告关资料
    393抗力导致费延误工期双方方法分承担:
    (1) 工程身损害工程损害导致第三员伤亡财产损失运施工场施工材料安装设备损害发包承担
    (2) 发包承包员伤亡单位负责承担相应费
    (3) 承包机械设备损坏停工损失承包承单
    (4) 停工期间承包应工程师求留施工场必理员保卫员费发包承担
    (5) 工程需清理修复费发包承担
    (6) 延误工期相应延
    39.4合方迟延履行合发生抗力免迟延履行方相应责
    40 保险
    40.1工程开工前发包建设工程施工场负责第三员生命财产办理保险支付保险费
    402运施工场工程材料安装设备发包办理保险支付保险费
    40.3发包关保险事项委托承包办理费发包承担
    404承包必须事危险作业职工办理意外伤害保险施工场员生财产施工机械设备办理保险支付保险费
    405保险事发生时发包承包责力采取必措施防止者减少损失
    40.6具体投保容相关责发包承包专条款中约定
    41担保
    411发包承包全面履行合应互相提供担保:
    (1) 发包承包提供履约担保合约定支付工程价款履行合约定义务
    (2) 承包发包提供履约担保合约定履行项义务
    41.2方违约方求提供担保第三承担相应责
    413提供担保容方式相关责发包承包专条款中约定外担保方担保方应签订担保合作合附件
    42.专利技术特殊工艺
    42.1发包求专利技术特殊工艺应负责办理相应申报手续承担申报试验等费承包提出专利技术特殊工艺 应取工程师认承包负责办理申报手续承担关费
    42.2擅专利技术侵犯专利权责者法承担相应责
    43文物障碍物
    431施工中发现古墓古建筑遗址等文物化石考古质研究等价值物品时承包应立保护现场4时书面形式通知工程师工程师应收书面通知24时报告文物理部门发包承包文物理部门求采取妥善保护措施发包承担发生费延延误工期
    发现隐瞒报致文物遭受破坏承担者法承担相应责
    43.2施工中发现影响施工障碍物时承包应8时书面形式通知工程师时提出处置方案工程师收处置方案24时予认提出修改方案发包承担发生费延延误工期
    发现障碍物属单位时发包应报请关部门协处置
    44合解
    44.1发包承包协商致解合
    442发生通条款26.4款情况停止施工超56天发包支付工程款(进度款)承包权解合
    443发生通条款第382禁止情况承包承包全部工程转包者肢解分包名义分转包发包权解合
    444列情形发包承包解合
    抗力致合法履行
    方违约(包括发包原造成工程停建缓建)致合法履行
    445方44.244.344.4 款约定求解合应书面形式方发出解合通知发出通知前7天告知方通知达方时合解解合争议通条款37条关争议约定处理
    446合解承包应妥善做已完工程已购材料设备保护移交工作发包求机械设备员撤出施工场发包应承包撤出提供必条件支付发生费合约定支付已完成工程价款已订货材料设备订货方负责退货解订货合退货款引退货解订货合发生费发包承担未时退货造成损失责方承担外错方应赔偿合解方造成损失
    44.7合解影响双方合中约定结算清理条款效力
    45.合生效终止
    45.1双方协议书中约定合生效方式
    45.2通条纹第34条外发包承包履行合全部义务竣工结算价款支付完毕承包发包交付竣工工程合告终止
    453合权利义务终止发包承包应遵循诚实信原履行通知协助保密等义务
    46.合份数
    461合正两份具等效力发包承包分保存份
    46.2 合副份数双方根需专条款约定
    47补充条款
    双方根关法律行政法规规定结合工程实际协商致通条款容具体化补充修改专条款约定



    第三部分 专条款
    语定义合文件
    2 合文件解释序
    合文件组成解释序:
    (1) 协议条款
    (2) 专条款
    (3) 通条款
    3 语言文字适法律标准规范
    31合汉语外 () 语言文字
    32适法律法规
    需明示法律行政法规:
    (1)建筑法 (2)招标法 (3)建筑工程质量理条例
    33标准规范名称:
    适标准规范名称:
    执行招标文件中列相应国家规范标准
    发包提供标准规范时间:()
    国没相应标准规范时约定:
    投标书总求承包方投标书述达具体求
    4 图纸
    41发包承包提供图纸日期套数:
    合签订五日提供相关图纸资料
    发包图纸保密求:()
    国外图纸求费承担:()

    二 双方般权利义务
    5工程师
    52监理单位委派工程师
    姓名: 张兰臣 职务: 工程师
    发包委托职权:
    全面协调监理工程施工质量进度投资相关专业分包配合
    需取发包批准行职权:
    停工权签证权变更权
    53发包派驻工程师
    姓名: 职务: 工程师
    职权:技术理协调土建专业工程间设计施工
    56实行监理工程师职权:()
    7项目理
    姓名: 职务: 工程师
    8发包工作
    81发包应约定时间求完成工作:
    (1) 施工场具备施工条件求完成时间:
    开工前五日协调土建施工单位提供施工现场承包方提供材料堆放时设施场
    (2) 施工需水电电讯线路接施工场时间点供应求:
    协调土建施工队伍提供水电承包方提供办公点库房
    (3) 施工场公道路通道开通时间求:()
    (4) 工程质线资料提供时间:()
    (5) 发包办理施工需证件批件名称完成时间:()
    (6) 水准点坐标控制点交验求:()
    (7) 图纸会审设计交底时间:
    开工前10日
    (8) 协调处理施工场周围线建筑物构筑物(含文物保护建筑)古树名木保护工作:
    发生根实际情况承包方作保护工作费发包方承担
    (9) 双方约定发包应做工作:
    发包方协调土建施工单位统筹安排专业施工队伍施工计划承包方提供垂直运输条件脚手架施工现场
    82发包委托承包办理工作:()
    9承包工作
    91承包应约定时间求完成工作:
    (1) 需设计资质等级业务范围允许承包完成设计文件提交时间:
    合签订生效发包提供相关图纸资料十五日承包提供弱电系统设计图纸设计发包方确认施工
    (2) 应提供计划报表名称完成时间:
    月22日前提供合施工进度预算附带月施工计划
    (3) 承担施工安全保卫工作非夜间施工明责求:
    承担工程设安全防火工作设施维护
    (4) 发包提供办公生活房屋设施求:()
    (5) 需承包办理关施工场交通环卫施工噪音理等手续:()
    (6) 已完工程成品保护特殊求费承担:
    做土建专业施工队伍成品保护工作严禁破坏工程中成品半成品序安排施工施工单位造成重复施工
    (7) 施工场周围线邻建筑物构筑物(含文物保护建筑)古树名木保护求费承担:
    负责保护工作时通知发包方
    (8) 施工场清洁卫生求:
    施工现场省级文明工样板标准理
    (9) 双方约定承包应做工作:
    承包方发包方求保证整体工程质量工程保质保量完成

    三 组织设计工期
    10进度计划
    101承包提供施工组织设计(施工方案)进度计划时间:
    合签订十日
    工程师确认时间:
    合签订十日
    102群体工程中关进度计划求:()
    13工期延误
    131双方约定工期延情况:
    专业施工单位影响承包施工进度发包方未合求履行合条款工期延

    四 质量验收
    17隐蔽工程中间验收
    171双方约定中间验收部位:
    严格执行关监理规定
    19工程试车
    191试车费承担:()

    五 安全施工

    六 合价款支付
    23合价款调整
    231合价款采( 2 )方式确定
    (1)采固定价格合合价款中包括风险范围:
    风险费计算方法:()
    风险范围外合价款调整办法:()
    (2)采调价格合合价款调整办法:
    预算加签证
    (3)采成加酬金合关成酬金约定:()
    233双方约定合价款调整素:()
    24工程预付款
    发包想承包预付工程款时间金额占合价款总额例:
    发包供货求设备货前发包承包支付货设备总价30作预付款 (货期限:承包收发包设备预付款2月)
    扣回工程款时间例:()
    25工程量确认
    251承包工程师提交已完工程量报告时间:
    月22日前报月完成工程量报表月工程计划
    26工程款(进度款)支付
    双方约定工程款(进度款)支付方式时间:
    发包求设备全部达现场发包方验收合格发包方3日承包方支付货设备总价20安装调试完毕发包方验收合格发包方3日承包方开具合总额45价款壹年期承兑汇票验收合格日起系统工程设备进入保修阶段质保金合总额5(保修期12月)发包方保修期满月承包方支付全部工程余款

    七 材料设备供应
    27发包供应材料设备
    274发包供应材料设备览表符时双方约定发包承担责:
    (1) 料设备单价览表符:()
    (2) 材料设备品种规格型号质量等级览表符:()
    (3) 承包代调剂串换材料:()
    (4) 货点览表符:()
    (5) 供应数量览表符:()
    (6) 货时间览表符:()
    276发包供应材料设备结算方法:()
    28承包采购材料设备
    281承包采购材料设备约定:
    执行通条款第28条

    八 工程变更
    发包方功求变化须7日通知承包方组织进行设计变更执行通条款292条第293条

    九 竣工验收结算
    32竣工验收
    321承包提供竣工图约定:
    执行通条款第32条提供竣工资料肆份贰套光盘发包方
    326中间交工工程范围竣工时间:()

    十 违约索赔争议
    35违约
    351合中关发包违约具体责:
    合通条款第24条约定发包违约应承担违约责:
    执行通条款
    合通条款264款约定发包违约应承担违约责:
    执行通条款
    合通条款第333款约定发包违约承担违约责:
    执行通条款
    双方约定发包违约责:()
    352合区中关承包违约具体责:
    合通条款第14.2款约定承修违约应承担违约责:
    承包方原造成工程延误日罚款合总额2‰执行
    合通条款第 15.1款约定承包违约应承担违约责:
    执行通条款
    双方约定承包违约责:
    承包方应严格履行投标文件设计标准严格发包方确认设备清单进行设备采购发现承包方违背现象承包方承担造成损失
    37争议
    371双方约定履行合程中产生争议时:
    (1)请市建设行政部门调解
    (2)采取第 壹 种方式解决约定市仲裁委员会提请仲裁()民法院提起诉讼


    38工程分包
    38l工程发包意承包分包工程:()
    分包施工单位:()
    39抗力
    39.l双方关抗力约定:
    执行通条款
    40保险
    40.6工程双方约定投保容:()
    (1)发包投保容:()
    发包委托承包办理保险事项:()
    (2)承包投保容:()
    41担保
    41.3工程双方约定担保事项:
    (1) 发包承包提供履约担保担保方式:()担保合作合附件
    (2) 承包发包提供履约担保担保方式:()担保合作合附件
    (3) 双方约定担保事项:()
    46合份数
    461双方约定合副份数: 正式八份发包方承包方执四份
    47补充条款:
    471设备价格发包方提供订货求三月市场价格准发包方承包方商议确定价格
    472安装调试费收取设备总价20进行取费(线桥架线缆实际发生量进行核算)
    473合附报价汇总览表子系统设备清单


    附件1:
    承包承揽工程项目览表
    单位工程 建设 建筑面积 结 层 跨度 设备安装 工程造价 开工 竣工
    名称 规模 (方米) 构 数 (米) 容 设备价元 日期 日期
     综合布线系统   43万          163025800    
    计算机通信系统    43万         271138800    
    智卡理系统   43万         6332100    
    公广播系统   43万         27818200     
    屏幕显示触摸屏系统    43万         14288000    
    会议系统   43万         78708300     
    量计量系统   43万         41081300    
    楼宇控系统    43万         121901800     
    物业理系统   43万         6500000    
    中央集成系统   43万         46540000   
    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 2 积分 [ 获取积分 ]

    下载文档

    相关文档

    2018年建设工程施工投标合同范本

    建设工程施工投标合同范本  (招标人):_____________________________  鉴于_________________ (以下简称投标人)参加______________...

    5年前   
    464    0

    建设工程施工劳务合同范本

     工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):  劳务分包人:  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于...

    3年前   
    654    0

    建设工程施工合同范本

            建设工程施工合同                         工程名称:                     工程地点:      ...

    8年前   
    4959    0

    关于建设工程施工专业分包合同范本

    关于建设工程施工专业分包合同范本  第一部分  协议书  承包人(全称):  分包人(全称):  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿...

    9年前   
    643    0

    建设工程施工合同范本

     建设工程施工合同范本 建 设 工 程 施 工 合 同 (GF——1999——0201)   合同编号: 字 号 中华人民共和国建设部...

    8年前   
    8184    0

    建设工程施工合同范本

    建设工程施工合同范本  施工合同即建筑安装工程承包合同,是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确相互权利、义务关系的合同。  发包人(全称):__________________  承包...

    10年前   
    572    0

    工程施工合同范本

    工程施工合同范本第一篇:室外工程施工合同建设工程施工协议甲方:西安高科(集团)新西部实业发展公司乙方:陕西省第三建筑工程公司乙方受甲方的委托,将紫薇田园都市b区1#楼室外建设工程承包施工,按照...

    11年前   
    718    0

    建设工程施工合同

    为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商...

    5年前   
    1654    0

    建设工程施工合同

          建 设 工 程 施 工 合 同            工程名称:**市**小区8#楼CFG桩基工程        工程地点:****市**区        ...

    6年前   
    2800    0

    建设工程施工合同

    依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目施工事项协商一致,订立本合同。

    4年前   
    1412    0

    建设工程施工合同

    根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就新建围墙 31.80m、更换污水箱、兵站室内外部分维修等工程施工及有关事项协商一...

    2年前   
    663    0

    建设工程施工管理

     梵蒂冈一、建设工程项目管理的概念 1. 建设工程项目管理的内涵是:自项目开始至项目完成,通过项目策划和项目控制,以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。 2. 项目决策期管理工作...

    5年前   
    1199    0

    建设工程施工合同

    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

    4年前   
    1152    0

    建设工程施工合同

     GF—1999—0201 建设工程施工合同 制定 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月第一部...

    15年前   
    24182    0

    建设工程施工合同

    根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工相关事项协商一致,订立本合同。

    5年前   
    1906    0

    建设工程施工合同

                       建设工程施工合同                       工  程  名 称:        分  包 人(全称...

    7年前   
    3135    0

    桩基工程施工合同范本_桩基工程施工合同

    桩基工程施工合同范本_桩基工程施工合同 桩基工程施工技术由于直接关系到工民建整体质量和使用寿命,所以一直受到施工单位的高度重视,签订桩基工程施工合同需要注意什么呢?以下是查字典范文网小编为...

    10个月前   
    434    0

    网站建设合同范本

    网站建设合同范本  甲方:____________________________  电话:____________________________  e-mail:_____________...

    9年前   
    441    0

    建设工程施工合同(国际)

    建设工程施工合同(国际)   雇主:   承包人:   工程项目及相关文件: ...

    11年前   
    16097    0

    通信建设工程施工合同

    通信建设工程施工合同  合同编号:____________  发包方(甲方):__________________  承包方(乙方):__________________  根据《中华人民共和...

    8年前   
    604    0

    文档贡献者

    v***o

    贡献于2016-09-11

    下载需要 2 积分 [ 获取积分 ]
    下载文档