商品房买卖合同格式标准版


    合编号________






    商品房买卖合格式标准版










    温馨提示:合示范文提供事签订合时种参考事须根具体实际情况正确选择适条款作相应调整切勿套订立重合者容复杂合咨询相关法律专业士感谢您阅读载



    合编号:_________
    出卖:_________
    住:_________
    邮编:_________
    营业执号码:_________
    资格证书号码:_________
    法定代表:_________
    联系电话:_________
    委托代理:_________
    联系电话:_________
    买受:_________
    国籍:_________
    性:_________
    出生年月日:_________
    住(址)_________
    邮编:_________
    证件名称:_________
    号码:_________
    联系电话:_________
    委托法定代理:_________
    住(址)_________
    联系电话:_________
    根中华民国合法中华民国城市房产理法关法律法规规定买受出卖等愿协商致基础买卖商品房达成协议:
    第条 项目建设
    1出卖出转划拨方式取座落_________块国土权
    2该块国土证号城镇建设批准书号:_________土权面积:_________买受购买商品房(简称该商品房)土途:_________土年限_________年_________月_________日_________年_________月_________日止
    3出卖批准述块建设商品房名核准名称暂定名:_________建设工程规划许证号:_________建筑工程施工许证号:_________建设工程施工合约定开工日期:_________建设工程施工合约定竣工日期:_________
    第二条 商品房情况
    该商品房销售许证号:_________
    商品房座落:_________区_________县_________路道街
    设计途_________建筑结构_________建筑层数_________层
    建筑面积_________方米中:套建筑面积_________方米公部位分摊建筑面积_________方米
    商品房面图见附件商品房抵押租赁等情况见附件二
    第三条 计价方式价款
    出卖买受约定述第_________种方式计算该商品房价款:
    1建筑面积计算该商品房单位(_________币)方米_________元总金额(_________币)_________元
    2套建筑面积计算该商品房单价(_________币)方米_________元总金额(_________币)_________元整
    3套(单元)计算该商品房总价款(_________币)_________元整
    4_________
    第四条 付款方式期限
    买受采取列第_________种方式付款
    1次性付款签约日起_________日付全部价款_________元(写:_________万元)
    2分期付款
    (1)第次付款签约日起_________日付全部价款__________________币_________元(写:_________元)
    (2)第二次付款签约日起_________日付全部价款__________________币_________元(写:_________元)
    (3)余部分移交房屋前天付清__________________币_________元(写:_________元)
    3贷款方式付款买受首期支付购房总价款_________余价款_________银行住房公积金理机构款支付
    4方式_________
    第五条 房产交付
    1房产实物状况权利状况符合关规定双方约定方交付符合关规定双方约定交付
    2出卖须_________前该房产相关证明交付买受遇抗力双方约定处理方式:_________
    3述相关证明包括:_________
    第六条 产权转移登记相关设施登记
    1协议订立买卖双方应30日房屋权登记机关办理房屋权转移登记手续
    2关规定相关设施应办理登记应规定期限办理
    3方原造成方未时办理房屋权转移登记相关设施登记造成损失应法承担违约责
    第七条 出卖逾期交付商品房处理
    遇抗力外出卖未合约定日期交付商品房逾期_________日买受权出卖追究已付款利息利息合约定出卖应支付商品房日次日起实际交付商品房日止银行期贷款利率计算超述约定期限买受权述第_________种约定追究出卖违约责:
    1合继续履行出卖应支付买受已付款利息利息合约定出卖应交付商品房日次日起实际交付商品房日止银行期贷款利率计算外出卖应日商品房价款_________‰买受支付违约金
    2解合出卖应退买受已付款支付已付款利息利息合约定出卖应交付商品房日次日起出卖退买受已付款日止银行期贷款利率计算外出卖应日商品房价款_________‰买受支付违约金买受实际损失超出卖支付违约金时出卖应承担赔偿责
    3_________
    第八条 买受逾期付款处理
    买受未合约定日期付款逾期_________日出卖权追究买受逾期付款利息利息合约定买受应付款日次日起实际付款日止银行期贷款利率计算超述约定期限出卖权述第_________种约定追究买受违约责:
    1合继续履行买受应支付逾期付款利息利息合约定买受应付款日次日起实际付款日止银行期贷款利率计算外买受应日商品房价款_________‰出卖支付违约金
    2解合买受应日商品房价款_________‰出卖支付违约金
    3_________
    第九条 面积确认面积差异处理
    ()根事选择计价方式条规定_________(建筑面积套建筑面积)(条款中均简称面积)进行面积确认面积差异处理
    (二)事选择套计价适条约定
    (三)合约定面积产权登记面积差异产权登记面积准
    (四)商品房交付产权登记面积合约定面积发生差异双方意第_________种方式进行处理:
    1双方行约定:_________
    2双方意原处理:
    (1)面积误差绝值3(含3)实结算房价款
    (2)面积误差绝值超出3时买受权退房
    (五)买受退房出卖买受提出退房日起30天买受已付款退买受_________利率付利息
    (六)买受退房产权登记面积合约定面积时面积误差3(含3)部分房价款买受补足超出3部分房价款出卖承担产权买受产权登记面积合登记面积时面积误差绝值3(含3)部分房价款出卖返买受绝值超出3部分房价款出卖双倍返买受
    产权登记面积合约定面积
    面积误差——_100
    合约定面积
    (七)设计变更造成面积差异双方解合应签署补充协议
    第十条 出卖关房屋产权状况承诺
    出卖保证销售商品房没产权纠纷债权债务纠纷出卖原造成该商品房办理产权登记发生债权债务纠纷出卖承担全部责出售商品房设项权利出卖应出售前征项权书面意书面形式公示明确告知买受
    第十条 出卖关装饰设备标准承诺违约责
    出卖交付商品房装饰设备标准应符合双方约定(附件三)标准达约定标准买受权求出卖述第_________种方式处理:
    1出卖赔偿双倍装饰设备差价
    2_________
    3_________
    第十二条 出卖关基础设施公配套建筑正常运行承诺
    项目物业理房_________㎡位_________幢_________单元_________房号_________轴线范围_________
    出卖承诺该商品房直接关联列基础设施公配套建筑日期达条件:
    1_________年_________月_________日前通水
    2_________年_________月_________日前通电
    3_________年_________月_________日前通气
    4_________
    5_________
    果规定日期未达条件双方意方式处理:
    1_________
    2_________
    第十三条 风险责转移
    该商品房风险责交付日起出卖转移买受买受未约定日期办理该房屋验收交接手续出卖应发出书面催告书次买受未催告书规定日期办理该房屋验收交接手续催告书约定验收交接日第二日起该房屋风险责转移买受承担
    第十四条 保修责
    买受实际接收该商品房日起出卖该商品房列部位设施承担建筑施工质量保修责保修期保修费出卖承担:
    1墙面保修_________月
    2面保修_________月
    3顶棚保修_________月
    4门窗保修_________月
    5水保修_________月
    6水保修_________月
    7暖气保修_________月
    8煤气保修_________月
    9电路保修_________月
    10_________保修_________月
    保修期抗力素非出卖原造成损坏出卖须承担责协助维修维修费买受承担
    第十五条 质量争议处理
    买受该商品房提出重质量问题买卖双方产生争议时_________出具书面工程质量评定意见作出处理争议
    第十六条 双方列事项约定
    1该商品房楼宇屋面权
    2该商品房楼宇外墙面权
    3_________
    第十七条 房屋途
    1买受房屋仅作_________买受期间擅改变该商品房建筑体结构承重结构途合附件规定者外买受期间权权利享该商品房关联公部位设施占公部位公房屋分摊面积承担义务
    2出卖擅改变该商品房关联公部位设施性质
    第十八条 物业理
    该商品房移交买受承诺遵守区(楼宇)理委员会选聘物业理公司制定物业理规定区(楼宇)理委员会未选定物业理机构前出卖指定_________公司负责物业理买受遵守负责物业理公司制定物业理规定
    第十九条 声明保证
    出卖:
    1出卖权签署力履行合
    2出卖签署履行合需切手续(_________)均已办妥合法效
    3签署合时法院仲裁机构行政机关监机构均未作出足出卖履行合产生重利影响判决裁定裁决具体行政行
    4出卖签署合需部授权程序均已完成合签署出卖法定代表授权代表合生效合双方具法律约束力
    买受:
    1买受权签署力履行合
    2买受签署履行合需切手续(_________)均已办妥合法效
    3签署合时法院仲裁机构行政机关监机构均未作出足买受履行合产生重利影响判决裁定裁决具体行政行
    4买受签署合需部授权程序均已完成合签署买受法定代表授权代表合生效合双方具法律约束力
    第二十条 保密
    买卖双方保证讨签订执行协议程中获悉属方法公开渠道获文件资料(包括商业秘密公司计划运营活动财务信息技术信息营信息商业秘密)予保密未该资料文件原提供方意方第三方泄露该商业秘密全部部分容法律法规规定双方约定外保密期限_________年
    第二十条 通知
    1根合需方方发出全部通知双方文件合关通知求等必须书面形式采_________(书信传真电报面送交等)方式传递方式法送达方采取公告送达方式
    2方通讯址:_________
    3方变更通知通讯址应变更日起_________日书面形式通知方否未通知方承担引起相关责
    第二十二条 合变更
    合履行期间发生特殊情况时买卖方需变更合求变更方应时书面通知方征方意双方规定时限(书面通知发出_________天)签订书面变更协议该协议成合分割部分未双方签署书面文件方权变更合否造成方济损失责方承担
    第二十三条 合转
    合中规定外双方协商意外合规定双方权利义务方未征方书面意前转第三者转未方书面明确意均属效
    第二十四条 争议处理
    1合受中华民国法律辖进行解释
    2合履行程中发生争议双方事协商解决关部门调解协商调解成列第_________种方式解决:
    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 13 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    商品房买卖合同 (2)标准版

    合同编号:_________出卖人:_________住所:_________邮编:_________营业执照号码:_________资格证书号码:_________法定代表人:_________

    3年前   
    376    0

    商品房买卖合同示范文本三标准版

    本合同双方当事人:卖方(以下简称甲方):_____注册地址:_____营业执照号码:_____邮政编码:_____法定代表人:_____职务:_____联系电话:_____.委托代理人:____...

    3年前   
    1247    0

    商品房买卖合同五标准版

    卖方(以下简称甲方):____________________________买方(以下简称乙方):____________________________ 根据《中华人民共和国法》、《中华人民...

    3年前   
    446    0

    商品房买卖合同示范文本二标准版

    合同编号:________商品房买卖合同示范文本二标准版温馨提示:本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考,当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整,切勿套用,订立...

    1年前   
    315    0

    商品房买卖合同范本(1)标准版

    商品房买卖出卖人:注册地址:营业执照注册号:企业资质证书号:法定代表人:联系电话:邮政编码:

    3年前   
    573    0

    商品房买卖合同示范文本标准版

    合同编号:________商品房买卖合同示范文本标准版温馨提示:本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考,当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整,切勿套用,订立重...

    2年前   
    315    0

    新版商品房买卖合同

    新版商品房买卖合同  注:本样本内容仅供参考。请以国土房管局颁发的《商品房买卖合同》正本为准。    编号:穗房合字________号    -------------------------...

    9年前   
    596    0

    商品房买卖合同1

    商品房买卖合同   本合同双方当事人:   卖方(以下简称甲方):   注册地址: ...

    13年前   
    24376    0

    商品房买卖合同(3)

    商品房买卖合同(3)  买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。...

    11年前   
    643    0

    商品房买卖合同(十)

    商品房买卖合同(十)  出卖人:___________________________________________  注册地址:______________________________...

    10年前   
    550    0

    商品房买卖合同

    商品房买卖合同合同说明1.本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本。签约之前,买受人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地房地产开发主管部门咨询。2.本合同所称商...

    9年前   
    578    0

    商品房买卖合同

    CH-01-0605 合同编号2008100068 商品房买卖合同 出卖人:XXX房地产开发有限公司 买受人:XX ...

    5年前   
    1652    0

    最新商品房买卖合同

    最新商品房买卖合同  出卖人:___________________________________________  注册地址:_______________________________...

    12年前   
    697    0

    商品房买卖合同(二)

    商品房买卖合同(二)  合同编号:__________  甲方:(买方)____________________  乙方:(卖方)____________________  签订地点:____...

    11年前   
    599    0

    商品房买卖合同

    根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他法律、法规之规定,经甲乙双方平等、自愿协商,达成如下商品房买卖合同。

    4年前   
    1041    0

    商品房买卖合同说明

     GF-2000-0171 商品房买卖合同说明 1、本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本。签约之前,买受人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地...

    12年前   
    24275    0

    商品房买卖合同(四)

    商品房买卖合同(四)  合同编号:_____________  出卖人:_________________________  注册地址:_______________________  营业执...

    10年前   
    501    0

    商品房买卖合同

    商品房买卖合同                               (合同编号:      )   合同双方当事人:   出卖人: ...

    9年前   
    17469    0

    商品房买卖合同(八)

    商品房买卖合同(八)  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买商品房,甲乙双方达成如下协议...

    9年前   
    494    0

    商品房买卖合同(1)

    商品房买卖合同(1)  编号:gf-XX-0171  商品房买卖合同说明  1、本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本。签约之前,买受人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一...

    12年前   
    557    0

    文档贡献者

    一***9

    贡献于2021-08-03

    下载需要 13 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档