工程质量合格民事起诉状
原告：朱某男1989年16月3日出生汉族广东省某职业：居民住址：广东省××××
告：关某男1982年5月26日出生汉族广东省某职业：居民住址：广东省×××××
诉讼请求：
1请求法院判令告违约支付原告赔偿金35000元（合约定赔偿金日总工程款55×185000元（总工程款）×60（天）×30（30工程未完成）166500元原告愿放弃部分请求张告赔偿35000元
2请求法院判令告赔偿30工程未完成造成原告营业损失款30000元（5温泉池未建造）×60（天）×300（天池营业损失）90000元原告愿放弃部分请求张告赔偿60000元
3请求民法院判令告赔偿已完工10温泉池工程质量合格赔偿支付返工费30000元10（温泉池）×3000元（池返工需金额）30000元
4请求法院判令告承担切诉讼费
事实理：
原告方××××村民组营开发温泉2010年12月19日告签订装修工程合份双方约定告原告意图原告提供建造15温泉池设计装修工程施工图纸原告审定告设计装修工程施工图纸进场建造合总价款185000元签订合时预付55500元工程竣工中期支付65000元余款工程竣工验收合格付清中装修工程合第四条第1款规定：工程施工图纸作法说明设计变更建筑装修施工工程验收规定（JG7391）建筑安装工程质量检验评定统标准（GBJ30088）等国家制订施工验收规范质量评定验收标准第四条第2款规定：甲方（原告）提供材料设备质量合格影响工程质量返工费甲方承担工期延乙方（告）原造成质量事返工费乙方承担第四条第
5款规定：乙方准时预定工程期日标准图纸完工场交付甲方进行营业延工期日总工程款5赔偿甲方
合签订原告约定腾空工提供水电等设备告方告2010年12月23日进场施工进场施工程中原告告提出设计图纸需进行部分改动告表示意改动设计图纸原告询问告否合约定期完工告表示改动图纸施工期完工进场施工告告2011年1月19日告施工完成10标准温泉池建造原告检查表示余温泉池应第已建成标准池规格尺寸进行建造告表示意告施工2011年1月20日时完成10温泉池建造天告工提出回家年原告问5温泉池未建成完工停工告工称老板（告）没备料法开工原告2010年 月 日发现温泉池质量合标表现装修木板变形变型发霉变质等等原告告提出建议求告处理工程质量问题告方认存质量问题双方产生异议质量问题意见原告次找告方协商建成5温泉继续合约定质量标准期限完工问题双方均未达成致意见原告扣工程款600000元未付告告2011年1月20日停工告行表明履行合义务时合约定期限完工原告催告合理期限全部工程完工已完成建筑装修工程质量合格拒绝修复已建成10温泉符合合约定质量标准交付原告造成工程总量30工程拖延工期60天未完成造成原告应建成5温泉春节期间进行营业损失池天300元60天原告60000元工程款未付告建筑工程竣工合格告没建筑施工企业资质法律规定建筑工程竣工验收合格发包请求承包承担修复费应予支持承包请求发包支付工程款予支持法律然样规定考虑告实际已原告建成10温泉池付出定劳务协商原告济损失中减告行已构成严重违约应承担赔偿原告济损违约责原告诉贵院请求民法院法查明事实公正裁决维护原告合法权益
致
××县民法院
具状：
年 月 日
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
原告：朱某男1989年16月3日出生汉族广东省某职业：居民住址：广东省××××
告：关某男1982年5月26日出生汉族广东省某职业：居民住址：广东省×××××
诉讼请求：
1请求法院判令告违约支付原告赔偿金35000元（合约定赔偿金日总工程款55×185000元（总工程款）×60（天）×30（30工程未完成）166500元原告愿放弃部分请求张告赔偿35000元
2请求法院判令告赔偿30工程未完成造成原告营业损失款30000元（5温泉池未建造）×60（天）×300（天池营业损失）90000元原告愿放弃部分请求张告赔偿60000元
3请求民法院判令告赔偿已完工10温泉池工程质量合格赔偿支付返工费30000元10（温泉池）×3000元（池返工需金额）30000元
4请求法院判令告承担切诉讼费
事实理：
原告方××××村民组营开发温泉2010年12月19日告签订装修工程合份双方约定告原告意图原告提供建造15温泉池设计装修工程施工图纸原告审定告设计装修工程施工图纸进场建造合总价款185000元签订合时预付55500元工程竣工中期支付65000元余款工程竣工验收合格付清中装修工程合第四条第1款规定：工程施工图纸作法说明设计变更建筑装修施工工程验收规定（JG7391）建筑安装工程质量检验评定统标准（GBJ30088）等国家制订施工验收规范质量评定验收标准第四条第2款规定：甲方（原告）提供材料设备质量合格影响工程质量返工费甲方承担工期延乙方（告）原造成质量事返工费乙方承担第四条第
5款规定：乙方准时预定工程期日标准图纸完工场交付甲方进行营业延工期日总工程款5赔偿甲方
合签订原告约定腾空工提供水电等设备告方告2010年12月23日进场施工进场施工程中原告告提出设计图纸需进行部分改动告表示意改动设计图纸原告询问告否合约定期完工告表示改动图纸施工期完工进场施工告告2011年1月19日告施工完成10标准温泉池建造原告检查表示余温泉池应第已建成标准池规格尺寸进行建造告表示意告施工2011年1月20日时完成10温泉池建造天告工提出回家年原告问5温泉池未建成完工停工告工称老板（告）没备料法开工原告2010年 月 日发现温泉池质量合标表现装修木板变形变型发霉变质等等原告告提出建议求告处理工程质量问题告方认存质量问题双方产生异议质量问题意见原告次找告方协商建成5温泉继续合约定质量标准期限完工问题双方均未达成致意见原告扣工程款600000元未付告告2011年1月20日停工告行表明履行合义务时合约定期限完工原告催告合理期限全部工程完工已完成建筑装修工程质量合格拒绝修复已建成10温泉符合合约定质量标准交付原告造成工程总量30工程拖延工期60天未完成造成原告应建成5温泉春节期间进行营业损失池天300元60天原告60000元工程款未付告建筑工程竣工合格告没建筑施工企业资质法律规定建筑工程竣工验收合格发包请求承包承担修复费应予支持承包请求发包支付工程款予支持法律然样规定考虑告实际已原告建成10温泉池付出定劳务协商原告济损失中减告行已构成严重违约应承担赔偿原告济损违约责原告诉贵院请求民法院法查明事实公正裁决维护原告合法权益
致
××县民法院
具状：
年 月 日
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
