建设工程施工劳务分包合
中华民国建设部
制定
国家工商行政理总局
建设工程施工劳务分包合
工程承包: **建筑安装限责公司
劳务分包:
中华民国合法中华民国建筑法关法律行政法规遵循等愿公诚实信原石化公司周界门禁安防项目(炼油二期)项目工程劳务全部承包劳务分包双方劳务分包事项协商达成致订立合
1劳务分包工作象提供劳务容
工程名称:**石化公司周界门禁安防项目(炼油乙烯等区域二期部分)
工程点: **
分包范围: 劳务分包
提供分包劳务容: 见建设工程施工合**石化公司周界门禁安防项目(炼油乙烯等区域二期部分)(2018JDGC023)中42工程承包范围
2分包工作期限
开始工作日期: 2018年5月8日 结束工作日期: 2018年6月30日 总日历工作天数: 天
3质量标准
工程质量:乙方承担工程质量必须严格国家建设工程施工规范质量验收规范相关规定施工工作必须达质量评定 合格 等级质量问题造成损失费全部乙方承担
4合文件解释序
组成合文件优先解释序:
(1)合
(2)工程建设工程施工合
(3)工程承包解释前劳务承包解释
5总(分)包合
51工程承包应提供总(分)包合(关承包工程价格细节外)供劳务分包查阅劳务分包求时工程承包应劳务分包提供份总包合专业分包合(关承包工程价格细节外)副复印件
52 劳务分包应全面解总(分)包合项规定(关承包工程价格细节外)
6图纸
61 工程承包应劳务分包工作开工 3天前劳务分包提供图纸 1 套合工作关标准图 1 套
7项目理
71工程承包委派担驻工履行合项目理 *** 职务: 项目理
72 劳务分包委派担驻工履行合施工队长 职务:
8工程承包义务
81 组建工程相适应项目理班子全面履行总(分)包合组织实施施工理项工作工程工期质量发包负责
82非合约定工程承包完成劳务分包施工前期列工作承担相应费
(1) 2018年 5 月 8 日前劳务分包交付具备合项劳务作业开工条件施工场具备开工条件施工场交付求: 现场足够材料堆放场 具备机械周转场
(2) 2018 年 5 月 10 日前完成办理列工作手续:包括种证件保险(证件保险费劳务分包理)涉劳务分包身手续外:
9劳务分包义务
91 合劳务分包范围工程质量工程承包负责组织具相应资格证书熟练工投入工作未工程承包授权允许擅发包关部门建立工作联系觉遵守法律法规关规章制度
92 劳务分包根施工组织设计总进度计划求月底前提交月施工计划阶段工期求提交阶段施工计划必时工程承包求提交旬周施工计划完成述阶段时段施工计划相应劳动力安排计划工程承包批准严格实施
93 严格设计图纸施工验收规范关技术求施工组织设计精心组织施工确保工程质量达约定标准科学安排作业计划投入足够力物力保证工期加强安全教育认真执行安全技术规范严格遵守安全制度落实安全措施确保施工安全加强现场理严格执行建设部门环保消防环卫等关部门施工现场理规定做文明施工承担身责造成质量修改返工工期拖延安全事现场脏乱造成损失种罚款
94 觉接受工程承包关部门理监督检查接受工程承包时检查设备材料保情况操作员效证件持证岗情况现场单位协调配合顾全局
95 工程承包统规划堆放材料机具工程承包标准化工求设置标牌搞生活区理做身责区治安保卫工作
96 时配合提交报表完整原始技术济资料配合工程承包办理交工验收
97 做施工场周围建筑物构筑物线已完工程部分成品保护工作劳务分包责发生损坏劳务分包行承担引起切济损失种罚款
98 妥善保合理工程承包提供租赁劳务分包机具周转材料设施
99 劳务分包必须服工程承包授权理员工程师指令
910非合约定劳务分包应作业容实施完工负责劳务分包应承担履行总(分)包合约定劳务作业关义务工作程序
911劳务分包施工现场必须做检工序交接验收纪录严格技术交底容施工
912严格遵守公司工程项目部项规章制度
10安全施工检查
101 劳务分包应遵守工程建设安全生产关理规定严格JGJ592011安全检查标准安全相关文件进行施工时接受行业安全检查员法实施监督检查采取必安全防护措施消事隐患劳务分包安全措施力造成事责发生费劳务分包承担
102劳务分包属劳务员必须遵守工程承包安全生产理规定相关制度发现违反规定者工程承包权单方面决定进行处分处罚款罚款项工程劳务费中扣
11安全防护
111 劳务分包特殊作业环境(包括高空作业边洞口等)现场街交通道附施工时施工开始前应工程承包提出安全防护措施工程承包认实施
112 劳务分包施工现场安全保护品(安全帽安全带保护品)劳务分包提供计划工程承包批准工程承包负责供应费劳务分包理(劳务分包供外)
113劳务分包属专业承包范围安全防护劳务分包完成
12事处理
121 发生重伤亡安全事劳务分包应关规定立报关部门报告工程承包时国家关法律行政法规事进行处理
122 劳务分包工程承包事责争议时应相关规定处理
13保险
131 劳务分包施工开始前工程承包负责进入施工现场员办理保险劳务分包支付保险费
132 保险事发生时劳务分包工程承包责采取必措施防止减少损失
14材料设备供应
141 劳务分包应接图纸 3 天工程承包提交材料设备构配件供应计划确认工程承包应供应计划求质量品种规格型号数量供应时间等组织货源时交付需劳务分包运输卸车劳务分包必须时进行质量品种规格型号符合求劳务分包应验收时提出工程承包负责处理
142劳务分包应妥善保合理工程承包供应材料设备保善发生丢失损坏劳务分包应赔偿承担造成工期延误等发生切济损失
143根工程特点工程砌体砖厂家堆码整齐劳务承包必须根文明施工求时堆放整齐
15劳务报酬
151 工程劳务报酬采列计算:
(1)工程承包工程项目总造价 94 折扣率结算(详见**建筑安装限责公司**分公司部理制度结算标准 LQJAJY201801)
(2)工程款支付前提建设单位必须工程款支付位
16工程量确认
161 建设单位审核签字确认工程量准
17劳务报酬中间支付
171建设单位支付相应进度款项支付
18施工验收
181 劳务分包应确保完成施工质量应符合合约定质量标准劳务分包分项工程施工完毕必须检工程承包提交完工报告通知工程承包验收工程承包应收劳务分包述报告3天劳务分包施工成果进行验收验收合格者工程承包述期限未组织验收视劳务分包已完成合约定工作工程承包发包间隐蔽工程验收结果工程竣工验收结果表明劳务分包施工质量合格时劳务分包应负责偿修复延长工期承担导致工程承包相关损失
182 全部工程竣工(包括劳务分包完成工作)发包验收合格劳务分包分包劳务作业施工质量承担责质量保修期质量保修责工程承包承担
19争议
191 工程承包劳务分包履行合时发生争议行解求关部门调解方愿解调解解调解成双方约定采列第 12 种方式解决争议:
(1)双方达成仲裁协议 仲裁委员会申请仲裁
(2)辖权民法院起诉
192 发生争议非出现列情况双方应继续履行合保持工作连续保护已完工成果:
(1)单方违约导致合确已法履行双方协议终止合
(2)调解求停止合工作双方接受
(3)仲裁机构求停止合工作
(4)法院求停止合工作
20禁止转包分包
201 劳务分包合项劳务作业转包分包否劳务分包法承担责
21抗力
211 合中抗力定义总包合中定义相
212 抗力事件发生劳务分包应立通知工程承包项目理力条件迅速采取措施力减少损失工程承包应协助劳务分包采取措施工程承包项目理认劳务分包应暂停工作劳务分包应暂停工作抗力事件结束48时劳务分包工程承包项目理通报受害情况损失情况预计清理修复费抗力事件持续发生劳务分包应隔7天工程承包项目理通报次受害情况抗力结束14天劳务分包应工程承包项目理提交清理修复费正式报告关资料
22合解
221 果工程承包合约定支付劳务报酬劳务分包停止工作停止工作超28天工程承包支付劳务报酬劳务分包发出通知解合
222 劳务分包没完全履行合义务前总包合专业分包合终止工程承包应通知劳务分包终止合劳务分包接通知快撤离现场赔偿造成损失
223 抗力致合法履行方违约发包原造成工程停建缓建致合法履行工程承包劳务分包解合
224 合解劳务分包应妥善做已完工程剩余材料设备保护移交工作工程承包求撤出施工场工程承包应劳务分包撤出提供必条件支付发生费合约定支付已完工作劳务报酬错方应赔偿合解方造成损失合解影响双方合中约定结算清理条款效力
23合终止
231 双方履行完合全部义务劳务报酬价款支付完毕劳务分包工程承包交付劳务作业成果工程承包验收合格合告终止
24合份数
241 合两份具等效力工程承包劳务分包执份
25合生效
合订立时间: 年 月 日
合订立点: **
工程承包: (公章) 劳务承包:(公章)
委托代理签字: 委托代理签字:
联系电话: 联系电话:
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档