甲方: (简称甲方)
乙方: (简称乙方)
根合法建筑安装工程承包合条例相关法律规定甲乙双方等愿协商致基础甲方 工程承包乙方装修事宜达成协议:
第条:工程概况:
1工程点:
2工程容做法:详见附件1:昆明艺维业装饰工程限公司德宏分公司装饰装修工程预算表附件2:昆明艺维业装饰工程限公司德宏分公司装饰装修施工工艺标准
3工程承包方式:双方商定 材料设备详见附件3:昆明艺维业装饰工程限公司德宏分公司提供装饰装修材料明细表
4工程期限 工作日(遇工程变更合约定原工期相应延)甲方签认图纸第 天起算详见附件4:昆明艺维业装饰工程限公司德宏分公司设计图纸
5工程项目:预算项目准详见附件1:昆明艺维业装饰工程限公司德宏分公司装饰装修工程预算表
6合价款:合工程造价预算民币写 百 拾 万 千 百 拾 元详见附件1:昆明艺维业装饰工程限公司德宏分公司装饰装修工程预算表
第二条 施工图纸:
双方商定甲方提供设计图纸乙方图纸施工图纸式二份甲乙双方份详见附件4昆明艺维业装饰工程限公司德宏分公司设计图纸
第三条 甲方权利义务
1开工前 办理正式工程时设施范围土征租申请施工许证执等影响施工原
2开工前确定建筑物(构筑物)道路线路水道定位标桩水准点座标控制点负责关部门办理关手续协调邻里关系
3提供施工期间水电运输道路拆迁施工场障碍物(委托乙方承担)
4施工期间甲方负责做施工现场安全保卫消防等工作
5时支付工程款结算参工程质量施工进度监督负责材料进场验收竣工验收乙方进材料进场通知甲方乙方应接通知8时验收超八时没验收视验收合格
6组织相关员施工图等技术资料进行签认图纸签认意更改需更改需提前协商工程中途停建缓建变更造成返工停工窝工甲方应采取措施弥补减少损失时赔偿乙方造成窝工返工倒运员材料构件积压实际损失延误工期延
7派驻工代表工程进度工程质量进行监督检查隐蔽工程办理中间交工工程验收手续负责签认解决应甲方解决问题事宜
8工程未验收甲方提前擅动发生质量问题甲方承担责
9施工程中甲方引起切安全责事甲方负责乙方关
第五条 乙方权利义务
1编制施工方案做项施工准备工作施工中严格执行安全施工操作规范防火规定施工规范质量标准期保质完成工程
2双方商定分工范围做材料设备采购供应理 严格执行关施工现场理规定
3保护原房水电气道保证道畅通
4时甲方提出开工通知书施工进度计划表施工面布置图隐蔽工程验收通知竣工验收报告
5严格施工图进行施工确保工程质量合规定时间期完工交付
6关规定提出竣工验收技术资料办理工程竣工结算参加竣工验收
7乙方原工程质量达双方约定质量标准乙方负责修理工期予延
8合规定保修期属承包责工程质量问题负责偿修理
9施工程中乙方引起切安全责事乙方负责甲方关
第六条 工程变更:
工程项目施工方式需变更双方应协商致签定书面变更协议时调整相关工程费工期详见附件5昆明艺维业装饰工程限公司德宏分公司装饰装修工程变更单
第七条 材料提供:
乙方提供材料设备(详见附件3:昆明艺维业装饰工程限公司德宏分公司提供装饰装修材料明细表)应材料运施工现场前通知甲方甲方检验签字方甲方提供材料设备材料质量甲方负责工程质量乙方负责
第八条 工期延误:
原造成工期延误工期延
1工程变化设计变更停水停电
2 甲方未约定完成应负责工作影响工期工期延:
3甲方期支付工程款合工期相应延
4甲方责期开工中途停工影响工期工期延乙方原造成工程质量存问题返工费乙方承担工期延
5抗力甲方意工期延情况
第九条 质量标准
双方约定工程施工质量标准昆明艺维业装饰工程限公司德宏分公司工程质量验收标准(详见附件9:昆明艺维业装饰工程限公司德宏分公司工程质量验收标准)执行双方合约定履行
施工程中双方工程质量发生争议云南省家装协会工程质量予认证认证工程质量符合合约定标准认证程支出相关费乙方承担认证工程质量符合合约定标准认证程支出相关费甲方承担
第十条 工程验收保修:
1双方约定施工程中分项工程质量进行验收分项目乙方应提前两天通知甲方进行验收分项验收合格应填写工程验收单(详见附件6昆明艺维业装饰工程限公司德宏分公司装饰装修工程验收单)工程款结清办理移交手续(详见附件7昆明艺维业装饰工程限公司德宏分公司装饰装修工程结算单)
2工程验收合格双方签字日起保修期两年验收合格签字填写工程保修单(见附件8:昆明艺维业装饰工程限公司德宏分公司装饰装修工程保修单)
第十条 工程款支付方式:
1合签订十五日支付工程总造价10 元整泥水水电暗槽部分木工工程完工验收合格十五日支付工程总造价30___________元整全部工程完工验收合格四十五日支付工程总造价55___________元整剩余工程尾款5____________元整保质期结束付清
2工程结算甲方报价单中单项单价结算完工验收时实测量实际增减工程量结算新增工程乙方先做该项工程验收合格甲方次性支付乙方工程款95剩余5计入质保金质保期满甲乙双方统结算
3施工工程发生变更甲方变更图纸结算
4工程验收合格乙方应甲方提供工程结算清单关资料达交甲方甲方接工程结算资料15日异议双方应填写工程结算单甲方应工程结算单签字条第1款约定结清全部工程进度款
第十二条 违约责 :
1合双方事中方未履行合约定违反国家法律法规关政策规定受罚款方造成损失均责方承担责赔偿方造成济损失
2非甲方合第八条明确原乙方实施工程期甲方验收合格延误天甲方支付应付工程款总数5违约金迟延十五日甲方权解合行委托施工单位时权求乙方承担行委托施工单位全部费该费乙方工程款中直接划扣方造成实际损失超该数额应超部分进行补偿
3甲方未期支付工程款日乙方支付应付工程款总数05违约金
4合生效擅解合方合总价20作违约金擅解合方造成实际损失超违约金应超部分进行补偿
5方原造成合法继续履行时该方应时通知方办理合终止手续责方赔偿方相应济损失
第十三条 合争议解决方式:
协议履行程中发生争议双方应首先协商解决协商成交潞西市民法院裁判
第十四条 垃圾清运:
施工产生垃圾乙方负责处理
第十五条 合效力:
1合式二份双方执份具等法律效力
2合附件补充协议作协议分割组成部分具等法律效力
3合双方签字(盖章)生效合履行完毕终止
第十六条 合附件:
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表负责(签字): 乙方(签字):
址: 址:
电 话: 电 话:
签定日期:二0xx年 月 日 签定日期:二0xx年 月 日
编辑推荐:
装修协议书范
装修合样
装修合书
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档